damga
§ 5 TMG'ye göre bilgiler
LOESER GmbH
Boschstrasse 5
67346 Speyer
Telefon: + 49-6232-3148-0
Faks: + 49-6232-3148-50
E-posta: bilgi (at) loeser.com
Tarafından temsil edilen:
Diplomat Ing. Michael Löser
Kayıt:
Ticaret siciline giriş.
Kayıt mahkemesi: Ludwigshafen
Kayıt numarası: 2396
Vergi numarası:
§27a satış vergi yasasına göre satış vergisi kimlik numarası: DE161076523
Satış, teslimat ve ödeme koşulları: (metinde daha ileride)
Yasal Uyarı:
İçerik sorumluluğu
Sayfalarımızın içeriği büyük bir titizlikle hazırlandı. Bununla birlikte, içeriğin doğruluğu, eksiksizliği ve zamanında olması için garanti edemeyiz. Bir servis sağlayıcı olarak, bu taraflardaki kendi içeriklerinden genel yasalara göre § 7 Abs.1 TMG uyarınca sorumluyuz. Ancak §§ 8 ila 10 TMG'ye göre, bir hizmet sağlayıcı olarak iletilen veya saklanan üçüncü taraf bilgilerini izlemek veya yasa dışı bir faaliyet gösteren koşulları araştırmak zorunda değiliz. Genel yasa uyarınca bilgilerin kullanımının kaldırılması veya engellenmesi yükümlülüğü etkilenmedi. Bununla birlikte, bu konuda sorumluluk ancak belirli bir ihlal bilgisi olduğu anda mümkündür. Uygun ihlallerin bildirilmesi üzerine bu içeriği derhal kaldıracağız.
Bağlantıların sorumluluğu
Teklifimiz, içeriğini etkilemediğimiz üçüncü tarafların harici web sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu nedenle, bu harici içerikler için herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz. Bağlantılı sayfaların içeriği her zaman ilgili sağlayıcı veya sayfaların operatörünün sorumluluğundadır. Bağlantılı sayfalar, bağlantı anında olası yasal ihlaller açısından kontrol edildi. Yasadışı içerik, bağlantı anında tanınamadı. Ancak, bağlantılı sayfaların kalıcı bir içerik kontrolü, yasaların ihlal edildiğine dair somut kanıtlar olmadan makul değildir. İhlallerin bildirilmesi üzerine bu bağlantıları derhal kaldıracağız.
telif hakkı
Site operatörleri tarafından oluşturulan bu sayfalardaki içerik ve eserler, Alman telif haklarına tabidir. Kopyalama, işleme, dağıtım ve telif hakkı sınırları dışındaki her türlü sömürü, ilgili yazarın veya yaratıcının yazılı onayını gerektirir. Bu sitenin indirilmesi ve kopyalanması sadece ticari amaçlı, özel kullanım içindir. Bu taraftaki içerik operatör tarafından yaratılmadığı sürece, üçüncü tarafların telif hakları dikkate alınır. Özellikle, üçüncü taraf içeriği bu şekilde tanımlanmaktadır. Hala bir telif hakkı ihlalinden haberdar olmanız durumunda, not almanızı rica ederiz. İhlal bildirimi üzerine, bu tür içerikleri derhal kaldıracağız.
Gizlilik Politikası
İnternet sitemizin kullanımı genellikle kişisel veriler olmadan mümkündür. Tarafımıza gelince, kişisel veriler (örneğin, ad, adres veya e-posta adresleri) yükseltilir, bu mümkün olduğunca, her zaman freiwilliger temelinde gerçekleşir. Bu veriler, sizin açık onayınız olmadan üçüncü şahıslara ifşa edilmeyecektir.
İnternetteki (örn. E-posta ile iletişimde) veri iletiminin güvenlik açığı gösterebileceğini belirtmekteyiz. Verilerin üçüncü şahısların erişiminden tamamen korunması mümkün değildir.
İstenmeyen reklam ve bilgi materyallerinin gönderilmesi amacıyla üçüncü şahıslar tarafından yayınlanan iletişim bilgilerinin kullanılması açıkça dışlanmıştır. Sayfaların işletmecileri, spam e-postaları gibi istenmeyen promosyon bilgilerinde yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.
Google Analytics
Bu web sitesi, Google Inc. ('' Google '') tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. Google Analytics, “çerezler” olarak adlandırılan ve bilgisayarınızda depolanan ve web sitesini kullanımınızın analizini sağlayan metin dosyalarını kullanır. Bu web sitesini kullanmanızla ilgili çerez tarafından oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dahil) Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunucularda iletilir ve saklanır. Google bu bilgileri, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi işletmecilerinin web sitesi etkinliği hakkında raporlar hazırlamak ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Google, bu bilgileri yasalarca gerekli olması halinde veya üçüncü tarafların Google adına bu verileri işlediği sürece üçüncü taraflara da aktarabilir. Google hiçbir durumda IP adresinizi diğer Google verileri ile ilişkilendirmeyecektir. Tarayıcı yazılımınızı uygun şekilde ayarlayarak çerezlerin yüklenmesini önleyebilirsiniz; Ancak, bunu yaparsanız, bu web sitesinin tam işlevselliğini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Bu web sitesini kullanarak, hakkınızdaki verilerin Google tarafından yukarıda belirtilen şekilde işleme alınmasına izin vermiş sayılırsınız.
Google AdSense
Bu web sitesi Google Inc., ABD’nin ('' Google '') web reklam hizmeti olan Google Adsense’i kullanmaktadır. Google Adsense, bilgisayarınızda depolanan ve web sitenizin kullanımını analiz etmenize olanak tanıyan “çerez” (metin dosyaları) kullanır. Google Adsense ayrıca bilgi toplamak için 'Web İşaretleri' (küçük görünmez grafikler) kullanır. Web işaretçisi kullanılarak, web sitesinde ziyaretçi trafiği gibi basit eylemler kaydedilebilir ve toplanabilir. Bu web sitesini kullanmanızla ilgili çerez ve / veya web işaretçisi tarafından oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dahil) Google’a ABD’deki sunucularda gönderilir ve saklanır. Google, bu bilgileri, web sitesini kullanım açısından reklamcılık açısından değerlendirmek, web sitesi etkinliği ve web sitesi operatörleri için reklam raporları hazırlamak ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Google, bu bilgileri yasalarca gerekli olması halinde veya üçüncü tarafların Google adına bu verileri işlediği sürece üçüncü taraflara da aktarabilir. Google hiçbir durumda IP adresinizi diğer Google verileri ile ilişkilendirmeyecektir. Tarayıcı ayarlarınızda 'Çerezleri kabul etme' seçeneğini belirleyerek çerezlerin sabit diskinizde ve web işaretlerinin görüntülenmesini engelleyebilirsiniz ('Araçlar> İnternet Seçenekleri> Gizlilik> Ayarlar' altında MS Internet Explorer’da). Firefox'ta '' Araçlar> Ayarlar> Gizlilik> Çerezler '' altında; Ancak, bunu yaparsanız, bu web sitesinin tam işlevselliğini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Bu web sitesini kullanarak, hakkınızdaki verilerin Google tarafından yukarıda belirtilen şekilde işleme alınmasına izin vermiş sayılırsınız.
iletişim altındaki gizlilik politikasını da okumaya devam edin!
Bölüm iletişim bölümündeki gizlilik bildirimini okuyun!
Satış, teslimat ve ödeme koşulları:
Karşı kullanım için:
1. Sözleşmeyi imzalarken, ticari veya bağımsız mesleki faaliyetlerini yürüten kişi (girişimci);
2. Kamu hukuku altındaki tüzel kişiler veya kamu hukuku altındaki özel bir fon.
I. Genel
1. Tüm teslimatlar ve hizmetler, bu şartlara ve ayrıca ayrı bir sözleşme anlaşmalarına dayanmaktadır. Geçerliliği açıkça kabul edilmediği sürece, sipariş kabul edilse bile, müşterinin farklı satın alma koşulları sözleşmeye dahil edilmez. Tedarikçinin yazılı sipariş onayı ile - özel bir anlaşma olmadan - bir sözleşme imzalanır.
2. Tedarikçi, numune, maliyet tahminleri, çizimler ve benzerlerini alma hakkını saklı tutar. § Fiziksel ve maddi olmayan doğayla ilgili bilgiler - elektronik biçimde de dahil olmak üzere - mülkiyet hakları ve telif hakları; üçüncü şahıslara erişilemezler.
Tedarikçi, müşteri tarafından gizli tutulan bilgi ve belgeleri üçüncü taraflarca ancak rızası ile erişilebilir kılmayı taahhüt eder.
II Fiyat ve ödeme
1. Aksi kararlaştırılmadıkça, fabrikaya yükleme de dahil olmak üzere, fabrika çıkışı yükleme de dahil olmak üzere, fiyatlar fabrika teslimidir, paketleme ve boşaltma hariç. Fiyatlara, ilgili yasal meblağdaki katma değer vergisi eklenir.
2. Aksi kararlaştırılmadıkça, ödeme, tedarikçinin hesabından herhangi bir kesinti olmadan yapılacaktır, yani: sipariş onayının alınmasından sonra% 50 depozito, kabulden sonra% 40, sevkiyattan sonra% 40, teslimattan sonra% 10.
3. Karşı ödemelere karşı alıkoyma veya mahsup etme hakkı, karşı iddialarının tartışılmaz olduğu veya yasal olarak oluşturulduğu sürece müşteriye verilir.
III. Teslim süresi, teslim gecikmesi
1. Teslim süresi, Akit tarafların anlaşmalarından kaynaklanmaktadır. Tedarikçi tarafından uygunlukları, Akit taraflar arasındaki tüm ticari ve teknik soruların açıklığa kavuşturulduğunu ve müşterinin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini varsayar. B. Gerekli resmi sertifikaların veya izinlerin veya depozito performansının sağlanması. Aksi takdirde, teslimat süresi buna göre uzatılır. Tedarikçi gecikmeden sorumlu ise bu geçerli değildir.
2. Son teslim tarihine uygunluk doğru ve zamanında teslimata tabidir. Tedarikçi, gecikmeleri en kısa sürede müşteriye bildirir.
3. Teslimat kalemi, tedarikçinin fabrikasını son kullanma tarihine kadar terk ettiğinde ya da gönderilmeye hazır olduğu bildirildiğinde teslimat tarihi karşılanır. Bir kabul yapılması gerektiğinden, kabul tarihi gerekçeli olarak kabul edilmeyi reddetmesi dışında, alternatif olarak kabul etmeye hazır olduğunun bildirilmesi durumunda belirleyici olacaktır.
4. Teslimat kaleminin sevkıyatı veya kabulü, müşterinin sorumlu olduğu nedenlerle ertelenirse, gecikme nedeniyle oluşan masraflar, gönderilmeye veya kabul edilmeye hazır olduğunun bildirilmesinden bir ay sonra başlayarak kendisine ödenir.
5. Teslim süresine uymama, mücbir sebep, iş uyuşmazlıkları veya tedarikçinin kontrolü dışındaki diğer olaylardan kaynaklanıyorsa, teslim süresi buna göre uzatılmalıdır. Tedarikçi, bu gibi durumların başlangıcı ve bitişi hakkında müşteriyi en kısa sürede bilgilendirir.
6. Tedarikçi, riskin devredilmesinden önce tedarikçinin sonunda hizmetin tamamını ödeyememesi durumunda, sözleşmeyi son tarih belirlemeden feshedebilir. Ayrıca, teslimatın bir bölümünün uygulanması bir siparişle imkansız hale gelirse ve kısmi teslimatı reddetme konusunda meşru bir ilgisi varsa, alıcı sözleşmeden çekilebilir. Aksi takdirde, müşteri kısmi teslimat için sözleşme bedelini ödemek zorundadır. Aynısı tedarikçinin yetersiz kalması durumunda da geçerlidir. Aksi halde bölüm Vll.2 uygulanır.
İmkansızlık veya yetersizlik kabulde gecikme sırasında meydana gelirse veya müşteri bu koşullardan tek başına veya büyük ölçüde sorumlu ise, ödemek zorunda kalır.
7. Eğer tedarikçi temerrüde düşerse ve alıcı bundan kaynaklanan herhangi bir zarara yol açarsa, gecikme için toplu ödeme talep etme hakkına sahiptir. Gecikmenin her tam haftası için% 0,5'tir - toplamda, ancak toplam teslimatın zaman içinde veya gecikme sonucu sözleşmeye göre kullanılamayan kısmının değerinin% 5'inden fazla değildir.
Alıcı, tedarikçiye vade tarihinden sonra performans için uygun bir son tarih koyarsa, yasal istisnalar göz önünde bulundurulursa ve son tarih karşılanmazsa, alıcı yasal hükümler çerçevesinde geri çekilme hakkına sahiptir.
Teslimde temerrütten kaynaklanan ilave talepler, yalnızca bu Koşulların Bölüm VII. 2'sine uygun olarak belirlenir.
IV - Risk geçişi, kabul
1. Kısmi teslimatlar yapılmışsa veya tedarikçi nakliye masrafları veya teslimat ve kurulum gibi diğer hizmetleri almış olsa bile, teslimat kalemi fabrikadan ayrıldıysa, risk alıcıya aktarılır. Kabul edilmek zorunda olduğu sürece, bu riskin devri için belirleyici olacaktır. Kabul tarihinde derhal veya alternatif olarak tedarikçinin kabul etmeye hazır olduğunu bildirmesinden sonra yapılmalıdır. Maddi bir kusur varsa, alıcı kabul etmeyi reddedemez.
2. Tedarikçiye atfedilemeyen koşullar nedeniyle teslimat veya kabul geciktirilir veya atlanırsa, risk, gönderilmeye veya kabul edilmeye hazır olduğunun bildirildiği günden itibaren müşteriye geçer. Tedarikçi, müşterinin istediği sigortayı müşterinin hesabına almayı taahhüt eder.
3. Kısmi teslimatlara, müşteri için makul olduğu sürece izin verilir.
V. Ünvanın saklanması
1. Tedarikçi, teslimat sözleşmesinden tüm ödemelerin alınmasına kadar teslimat kaleminin mülkiyetini saklı tutar.
2. Tedarikçi, siparişi sigortayı kendisi kesin bir şekilde sonuçlandırmadıkça, teslimatı yapılan malın hırsızlık, kırılma, yangına, suya ve diğer zararlara karşı sigorta ettirme hakkına sahiptir.
3. Alıcı, teslimat öğesini güvenlik olarak satamaz, rehin edemez veya atayamaz. Üçüncü şahıslar tarafından ele geçirme, el koyma veya diğer elden çıkarmalar durumunda, derhal tedarikçiyi bilgilendirmesi gerekir.
4. Alıcı tarafından sözleşmenin ihlali durumunda, özellikle ödemenin gecikmesi durumunda, tedarikçiye bir hatırlatmadan sonra teslimat öğesini geri alma hakkı verilir ve alıcı teslim olmakla yükümlüdür.
5. Ünvanın saklı kalmasından dolayı, tedarikçi teslimat kalemini ancak sözleşmeden çekildiyse talep edebilir.
6. İflas davalarının açılması için başvuru, tedarikçiden sözleşmeden çekilmesini ve teslimat kaleminin derhal iade edilmesini talep etmesine izin verir.
VI. kusurları için istemler
Kalite ve teslimatın unvanındaki kusurlar için tedarikçi, aşağıdaki gibi, Bölüm VII'ye tabi - diğer taleplerin hariç tutulmasına aşağıdakileri sağlar:
kusurlar
1. Tüm parçalar ücretsiz olarak tamir edilmeli veya tedarikçinin takdirine bağlı olarak ücretsiz olarak değiştirilecektir, bu durum riskin devirinden önceki bir durumdan dolayı kusurlu olduğunu kanıtlayacaktır. Bu tür kusurların tespiti, tedarikçiye derhal yazılı olarak bildirilmelidir. Değiştirilen parçalar tedarikçinin mülkiyetine geçer.
2. Tedarikçinin gerekli gördüğü tüm iyileştirmeleri ve değiştirme teslimatlarını gerçekleştirmek için, Tedarikçi, Tedarikçi ile anlaşma yaptıktan sonra gerekli zamanı ve fırsatı verecektir; Aksi takdirde, sonuçta ortaya çıkan sonuçların sorumluluğu tedarikçi tarafından serbest bırakılır. Müşteri, kusurun kendisinin veya bir üçüncü tarafça giderilmesini ve gerekli giderler için tedarikçiden tazminat talep etme hakkına sahiptir, ancak acil operasyonel güvenliği tehlikeye sokan veya orantısız şekilde büyük zararları önleyen tedarikçilere derhal bildirilmesi gerekir.
3. Onarım ya da değiştirme teslimatından kaynaklanan doğrudan maliyetlerden, tedarikçi, şikâyetin haklı olduğunu kanıtladığı sürece, nakliye dahil olmak üzere, yedek parça masraflarını karşılayacaktır. Ayrıca, tedarikçinin orantısız bir şekilde yüklenmesine yol açmadığı sürece, seyahat masrafları da dahil olmak üzere gerekli mekanik ve yardımcı personelin gerekli tüm tedarik masraflarının yanı sıra, sökme ve takma masraflarını da karşılayacaktır.
4. Yasal hükümler kapsamında, satın alan - yasal istisnaları dikkate alarak - boşuna olmayan maddi bir kusur nedeniyle tamir veya değiştirme için belirlenen makul bir son tarihi geçmişse, alıcının sözleşmeden çekilme hakkı vardır. Yalnızca önemsiz bir kusur varsa, alıcı sadece sözleşme fiyatında indirim hakkına sahiptir. Aksi takdirde sözleşme fiyatını düşürme hakkı hariç tutulur.
Diğer talepler bu koşulların VII.2. Bölümüne tabidir.
5. Aşağıdaki durumlarda özellikle hiçbir garanti verilmemektedir: Uygun olmayan veya uygunsuz kullanım, müşteri veya üçüncü şahıslar tarafından hatalı kurulum veya devreye alma, doğal aşınma, hatalı veya ihmalkar muamele, uygun olmayan bakım, uygun olmayan işletme kaynakları, kusurlu inşaat işleri, uygun olmayan zemin, kimyasal, elektrokimyasal veya elektriksel etkiler - tedarikçinin sorumluluğunda değilse.
6. Eğer müşteri veya bir üçüncü şahıs yanlış bir şekilde uygunsuz şekilde davranırsa, tedarikçiden kaynaklanan sonuçların sorumluluğu yoktur. Aynısı, tedarikçinin önceden onayı olmadan teslimat kaleminde yapılan değişiklikler için de geçerlidir.
başlığında kusurları
7. Teslimat kaleminin kullanılması, sınai mülkiyet haklarının veya telif haklarının ihlal edilmesine yol açarsa, tedarikçi mal sahibinin kullanım hakkını ihlal etmeyecek şekilde mal sahibini daha fazla kullanma veya malları satın almak için makul bir şekilde değiştirme hakkına sahip olacaktır.
Ekonomik olarak makul şartlarda veya makul bir süre içinde bu mümkün değilse, müşteri sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen koşullar altında, tedarikçi sözleşmeden de çekilme hakkına sahiptir.
Ek olarak, tedarikçi, alıcıyı, ilgili mülkiyet hakları sahibinin tartışmasız veya yasal olarak oluşturulmuş taleplerinden tazmin edecektir.
8. Bölüm VI. Tedarikçinin 7 yükümlülüğü, telif hakkı veya telif hakkı ihlali durumunda Bölüm VIl.2'ye tabidir.
Onlar sadece varlarsa
Müşteri, iddia edilen koruyucu veya telif hakkı ihlallerini tedarikçiye derhal bildirir,
Müşteri, tedarikçiye, iddia edilen iddiaların savunmasında makul bir ölçüde veya tedarikçinin Bölüm VI uyarınca değişiklik önlemlerini gerçekleştirmesinde yardımcı olur. 7 izin verir
Tedarikçi, mahkeme dışı anlaşmalar da dahil olmak üzere tüm savunma önlemlerini ayırmalıdır,
unvan hatası, müşterinin talimatına dayanmaz ve
hakların ihlali, alıcının teslimat kalemini keyfi olarak değiştirmesinden veya sözleşmeden arındırılmış bir şekilde kullanmasından kaynaklanmamıştır.
VII Sorumluluk
1. Teslimat kalemi müşteri tarafından tedarikçinin, teklifin ve istişarelerin yanlış yapılmasından veya sözleşmenin tamamlanmasından önce veya sonra yapılması ya da sözleşmeden doğan ikincil yükümlülüklerin ihlali veya diğer sözleşmeden doğan ikincil yükümlülüklerin ihlali nedeniyle ortaya çıkmaması sonucu kullanılamıyorsa Müşterinin diğer taleplerinin hariç tutulması durumunda, VI ve VII. Tedarikçinin izin verilen durumlarda yükümlülüğü, siparişin değerinin 1,0 katı ile sınırlıdır.
2. Teslimat kaleminden kaynaklanmayan zararlardan tedarikçi sorumludur - yasal nedenlerden dolayı - yalnızca
a. irade,
b. mal sahibinin veya icra memurunun ağır ihmali durumunda,
c. hayat, vücut, sağlık suçlu yaralanması,
d. sahtekarlıkla gizlediği veya bulunmadığını garanti ettiği kusurlar durumunda
e. teslimat kaleminin arızalanması durumunda, kişisel yaralanma ya da özel olarak kullanılan nesnelerin maddi zararları için ürün yükümlülüğü yasalarına göre.
Temel sözleşmeden doğan yükümlülüklerin suçlu bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, tedarikçi, idareci olmayan çalışanların brüt ihmalinden ve hafif ihmalden, ikinci durumda sözleşmede belirtilen tipik olarak makul olarak öngörülebilir zararla sınırlıdır.
Diğer talepler dahil edilmemiştir.
VIII, Sınırlamalar Statüsü
Müşterinin tüm talepleri - yasal nedenlerden dolayı - 12 ay içinde sona eriyor. Bölüm VII. 2.ae'deki hasar taleplerinde yasal süreler uygulanır. Ayrıca bir yapıdaki kusurlara veya geleneksel kullanımlarına uygun bir yapı için kullanılmış ve kusurlu olmasına neden olan teslimat malzemelerine uygulanır.
IX. Yazılımın kullanımı
Yazılım teslimat kapsamına dahil edilmişse, alıcıya, belgelerini de içeren birlikte verilen yazılımı kullanma hakkına münhasır olmayan bir hak verilir. Amaçlanan teslimat kaleminde kullanılmak üzere bırakılmıştır. Yazılımın birden fazla sistemde kullanılması yasaktır.
Müşteri, nesne kodunu kaynak koduna ancak yasaların izin verdiği ölçüde çoğaltabilir, revize edebilir, tercüme edebilir veya dönüştürür (§§ 69 a ff. UrhG). Alıcı, üretici bilgilerini (özellikle de telif hakkı bildirimlerini) kaldırmamayı veya tedarikçinin önceden açık onayı olmadan değiştirmemeyi taahhüt eder.
Yazılım ve diğer kopyalar dahil olmak üzere tüm diğer haklar tedarikçiye veya yazılım tedarikçisine aittir. Alt lisans verilmesi yasaktır.
X. Uygulanabilir yasa, yargı yetkisi
1. Tedarikçi ile müşteri arasındaki tüm yasal ilişkiler için, Federal Almanya Cumhuriyeti kanunları münhasır olarak uygulanır.
2. Yargı yetkisi, tedarikçinin bulunduğu yer için yetkili mahkemedir. Bununla birlikte, tedarikçi müşterinin merkezinde dava açmaya yetkilidir.
